Allgemeine Geschäftsbedingungen der Firma Power - Light:

I. Allgemein
Die Geschäftsbedingungen der Firma Power - Light umfassen alle Verträge , Lieferungen , Beratungen sowie Dienstleistungen , welche mit Zustandekommens einer Geschäftsbeziehung einhergehen.

Mit dem Zustandekommen einer vertraglichen Situation, erklärt sich der Kunde bereit , die AGB der Firma anzuerkennen, dieses gilt auch für weitere künftige Geschäfte , welche sich aus der Geschäftsbeziehung ergeben.

Alle Vertragsabreden bedürfen der Schriftform. Abweichungen und Ergänzungen sind nur wirksam,wenn Sie von uns ausdrücklich schriftlich anerkannt worden sind.

II. Angebots - und Entwurfsunterlagen
Unsere Eigentums- und Urheberrechte an von uns erstellten Kostenvoranschlägen (Angebote), Zeichnungen und Entwürfen, sowie deren rechnerische Grundlage, behalten wir uns vor. Diese Unterlagen dürfen ohne unserer Zustimmung weder vervielfältigt noch an dritte Personen weitergeleitet werden.

III. Vertragsabschluss
Bei Zustandekommen eines Vertrages, bzw. einer Auftragserteilung, gelten die AGB der Firma und die Vereinbarungen, welche im Werkvertrag schriftlich festgehalten wurden. Ein Vertrag gilt erst dann als angenommen, wenn wir diesen schriftlich bestätigt haben. Nebenabreden oder Zusagen unser Handelsvertreter, welche mündlich zugesichert wurden , und über den Vertrag hinausgehen , bedürfen einen schriftlichen Bestätigung durch unsere Firma.

IV. Preise
Die Preise gelten ab Werk. Die Preise sind € - Preise inklusive Mehrwertsteuer. Verpackungs- und Versandkosten werden gesondert gerechnet. Sollten sich zwischen Vertragsabschluss und Liefertermin die Kosten für Lohn und Gehalt , Material oder Energieschwankungen unvorhergesehen ändern, so sind wir berechtigt, die Preise nach billigem Ermessen entsprechend der Kostenänderung anzupassen. Mit der Bekanntgabe der Preisänderung verlieren alle vorher ausgehandelten Preise ihre Gültigkeit.

V. Zahlungsbedingungen
Bei einem Rechnungsbetrag unter 2.000,00 € , ist dieser Betrag innerhalb von 10 Werktagen ohne jeglichen Abzug zu leisten. Bei Rechnungsbeträgen, welche über 2.000,00 € liegen , werden 50 % des Auftragswertes sofort nach Erhalt unserer Auftragsbestätigung und Werkvertrages fällig. Erst mit Eingang dieser Vorauszahlung auf unser Geschäftskonto, wird der Vertrag bzw. die Angebotsbestätigung in unserer Firma der Produktion zugeführt. Die restlichen 50 % der Vertragssumme sind innerhalb von 10 Werktagen abzüglich 2% Skonto , oder innerhalb 30 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug zu leisten. Bei Zielüberschreitung werden Verzugszinsen in Höhe von 5% über den Diskontsatz unser Hausbank berechnet.

VI. Lieferbedingungen
Liefertermine oder Fristen sind nur verbindlich, wenn sie ausdrücklich schriftlich im Werkvertrag mit der jeweiligen Angebotsbestätigung bestätigt wurden. Die Lieferfristen beginnen mit dem Tag, an denen die vereinbarte Vorauszahlung auf unserem Geschäftskonto eingegangen ist. Jedoch nicht vor Klarstellung aller Ausführungseinzelheiten. Lieferfristen gelten als eingehalten, wenn die Ware im vereinbarten Zeitraum das Werk verlassen hat, bzw. der Verkäufer die Versandbereitschaft im vorgesehenen Zeitraum mitgeteilt hat.
Wenn eine Lieferfristverlängerung eintrifft, so ist der Hersteller bzw. Verkäufer in der Nachweispflicht. Bei unvorhergesehenen Hindernissen ( Höhere Gewalt) , Streik oder Aussperrung ,oder Ereignisse auf die die Firma keinen Einfluss hat, sind Schadensansprüche jeglicher Art ausgeschlossen.

VII. Gefahrenübergang und Versand und Fracht
Die Gefahr für die Versendung geht auf den Käufer über, sobald die Ware das Firmengelände des Herstellers verlassen hat. Erfolgt die Lieferung durch einen Frachtbeauftragten, so tritt der Gefahrenübergang mit der Übergabe an diesen ein. Mehrkosten bei dem Kunden gewünschten Eilgut, Express, oder Luftversand gehen in jedem Fall zu Lasten des Kunden. Wird der Versand auf Wunsch oder Verschulden des Kunden verzögert , so lagert die Ware auf eigene Gefahr des Kunden, beim Hersteller.

VIII. Gewährleistung
Die Gewehrleistungsfrist für elektrotechnische Artikel beträgt 2 Jahre . Mängelrügen jeglicher Art sind innerhalb von 8 Werktagen nach Erhalt der Ware schriftlich , unter genauer Angabe der Mängel , mitzuteilen. Bei begründeter und fristgemäßer Mängelrüge wird dem Lieferanten zunächst Gelegenheit eingeräumt , die beanstandete Ware, in einem angemessenen Zeitraum, nachzubessern. Sollten die Nachbesserung keinen Erfolg haben, ist der Besteller zur Herabsetzung des Preises, oder vom Vertragsrücktritt des zu beanstandenden
Artikel berechtigt. Der Besteller kann aber auch auf Neuware bestehen. Weitergehende Ansprüche, Ersatz von Folgeschäden oder entgangene Gewinne sind ausgeschlossen, sofern sie nicht vom Lieferanten vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurden. Der Lieferant haftet nicht für Schäden die durch dritte Personen, unsachgemäße Montage, Überbeanspruchung oder falsche Handhabung des Artikels herrühren.

IX. Eigentumsvorbehalt
Die gelieferte Ware bleibt, bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen zwischen dem Käufer und unserer Firma, unser Eigentum. Erst bei vollständiger Erfüllung des Vertrages ( Werkvertrag ) zwischen Kunden ( Käufer ) und Firma ( Verkäufer ) geht die Ware in Eigentum des Kunden über. Der Kunde ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im normalen Geschäftsverkehr berechtigt. Der Kunde tritt uns bereits jetzt alle Forderungen mit sämtlichen Nebenrechten ab, die Ihm aus der Weiterveräußerung gegen den Abnehmer oder Dritte erwachsen, gleichgültig ob die Vorbehaltsware vor oder nach Verarbeitung weiter verkauft wird. Wird die Ware zusammen mit anderen Waren weiterverkauft, die uns nicht gehören, so gilt die Forderung des Kunden gegen den Abnehmer in Höhe des zwischen uns und dem Kunden vereinbarten Preises als abgetreten.

X. Rücklieferung
Rücklieferungen können nur mit Zustimmung durch uns vorgenommen werden. Rücklieferungen werden nur bearbeitet, wenn sie einen Reklamations- bzw. Rücksendeschein vorweisen, sowie der Lieferschein und eine Rechnungkopie beiliegt. ( Rücksendeschein über die Firma anfordern ) Rücksendungen durch Falschbestellungen haben in der Originalverpackung zu erfolgen. Die Fracht und Versandkosten gehen zu Lasten des Bestellers. Wir erheben in solchen Fällen eine Bearbeitungsgebühr von 10 % Netto des Warenwertes, jedoch min. 20,00 € berechnet.

XI. Rechtsvorschriften
Der Kunde ist für die Einhaltung der Rechtsvorschriften , Europäische Normen und Standards sowie Handelsbedingungen der EU ( CE Kennzeichenpflicht) und Ausfuhrkontrollbestimmungen, selbst und auch durch seine Abnehmer verantwortlich , und stellt uns von jeder Haftung frei.

XII .Datenschutz
Die erforderlichen Daten unserer Kunden zur Durchführung des Geschäftsablaufes, werden bei uns gespeichert und nur für den Zweck der Geschäftstätigkeit verwendet.

XIII. Gerichtsstand
Gerichtsstand und Erfüllungsort ist der Hauptsitz der Firma, sofern der Auftraggeber Vollkaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder Sondervermögens ist. Es gilt das BGB und HGB.